失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 唐山曹妃甸寶恒石油銷售有限公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9113023057****375A |
| 執(zhí)行依據(jù)文號 | (2019)冀02民終7545號 |
| 案號 | (2020)冀02執(zhí)5793號 |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 唐山市中級人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 唐山市中級人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2020-04-14 |
| 發(fā)布日期 | 2020-09-03 |
| 已履行 | 暫無 |
| 未履行 | 暫無 |
| 省份 | 河北 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù),違反財產(chǎn)報告制度 |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | 判決如下：一、解除河北省第三建筑工程有限公司與唐山曹妃甸寶恒石油銷售有限公司于2012年4月20日簽訂的《港池島加油站工程施工協(xié)議書》；二、唐山曹妃甸寶恒石油銷售有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向河北省第三建筑工程有限公司支付工程款1995043.66元。三、河北省第三建筑工程有限公司就上述第二項確定的工程款對其承建的港池島加油站工程部分折價或拍賣的價款享有優(yōu)先受償權(quán)。四、駁回河北省第三建筑工程有限公司的其他訴訟請求。如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。本案案件受理費(fèi)70810元，由唐山曹妃甸寶恒石油銷售有限公司負(fù)擔(dān)22755元，由河北省第三建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)48055元；鑒定費(fèi)70500元，由河北省第三建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)8847元，由唐山曹妃甸寶恒石油銷售有限公司負(fù)擔(dān)61653元，均于本判決生效之日起十日內(nèi)交納。 本院二審期間，當(dāng)事人沒有提交新證據(jù)。二審查明的事實(shí)與一審查明的事實(shí)一致。 本院認(rèn)為，本案的爭議焦點(diǎn)為上訴人主張的三通一平工程造價、降水及護(hù)坡措施費(fèi)、臨建房移動費(fèi)、機(jī)械閑置費(fèi)用、材料周轉(zhuǎn)費(fèi)、誤工期間人員工資、水電費(fèi)及材料費(fèi)和利息損失是否應(yīng)當(dāng)支持。1.關(guān)于三通一平工程部分，鑒定機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)場勘察、工作聯(lián)系單計算工程量，主要材料按施工當(dāng)期《唐山工程建設(shè)造價信息》計取，作出工程造價為359954.64元。該部分工程確實(shí)進(jìn)行了施工，被上訴人亦不能說明由上訴人之外的其他施工方存在，雖然工作聯(lián)系單無監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字蓋章，但該部分費(fèi)用確實(shí)發(fā)生，應(yīng)計入上訴人工程價款范圍為宜。2.關(guān)于降水及護(hù)坡措施費(fèi)。鑒定機(jī)構(gòu)依據(jù)現(xiàn)場勘察、工作聯(lián)系單、基坑降水護(hù)坡工程專項施工方案計算工程量，主要材料按施工當(dāng)期《唐山工程建設(shè)造價信息》計取，作出工程造價為774514.73元。該部分工程確實(shí)進(jìn)行了施工，被上訴人亦不能說明由上訴人之外的其他施工方存在，雖然工作聯(lián)系單無監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字蓋章，但該部分費(fèi)用確實(shí)發(fā)生，同樣應(yīng)計入上訴人工程價款范圍。3.關(guān)于上訴人主張的臨建房移動費(fèi)、機(jī)械閑置費(fèi)用、材料周轉(zhuǎn)費(fèi)、誤工期間人員工資、水電費(fèi)及材料費(fèi)部分，因上訴人不能舉證該部分費(fèi)用的具體金額，鑒定機(jī)構(gòu)亦未能作出鑒定結(jié)論，故該部分費(fèi)用，本院不予支持。上訴人可待證據(jù)充分后，另行主張。4.關(guān)于利息損失部分。合同簽訂后，河北三建進(jìn)場施工，后于2013年停工至今?，F(xiàn)雙方均同意解除涉案合同，被上訴人作為支付工程款的乙方，理應(yīng)向施工方支付所欠工程款的利息。因涉案工程并未實(shí)際完工，本院酌定利息起算時間為上訴人向人民法院起訴之日（2017年8月8日），利息標(biāo)準(zhǔn)為全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率。 綜上所述，河北三建的上訴請求部分成立，本院部分予以支持。本院依照《中華人民共和國合同法》第九十三條、第一百零九條、第二百八十六條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》第十七條、第十八條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》第二十條、第二十一條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條、第一百七十條第一款第（三）項規(guī)定，判決如下： 一、維持河北省唐山市曹妃甸區(qū)人民法院（2019）冀0209民初3034號民事判決第一項。 二、撤銷河北省唐山市曹妃甸區(qū)人民法院（2019）冀0209民初3034號民事判決第四項。 三、變更河北省唐山市曹妃甸區(qū)人民法院（2019）冀0209民初3034號民事判決第二項為：唐山曹妃甸寶恒石油銷售有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向河北省第三建筑工程有限公司支付工程款3129513.03元并支付利息（以3129513.03元為基數(shù)，按照中國人民銀行同期同類貸款利率標(biāo)準(zhǔn)自2017年8月8日起計算至2019年8月19日；按照全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率標(biāo)準(zhǔn)自2019年8月20日起計算至還清之日止）。 四、變更河北省唐山市曹妃甸區(qū)人民法院（2019）冀0209民初3034號民事判決第三項為：河北省第三建筑工程有限公司在3129513.03元范圍內(nèi)就其承建的港池島加油站工程部分折價或拍賣的價款享有優(yōu)先受償權(quán)。 五、駁回河北省第三建筑工程有限公司的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期限履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 一審案件受理費(fèi)按一審判決執(zhí)行；二審案件受理費(fèi)55289元，由上訴人河北省第三建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)45193元，由被上訴人唐山曹妃甸寶恒石油銷售有限公司負(fù)擔(dān)10096元。 |
Copyright?2020 gongsi.com.cn 滿商公司網(wǎng)版權(quán)所有
津ICP備18010041號-5
津公網(wǎng)安備 12011102000601號
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶？立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼
