失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 中新房河南綠色產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91410000MA****M26X |
| 執(zhí)行依據(jù)文號 | (2019)蘇0321民初4931號 |
| 案號 | (2021)蘇0321執(zhí)83號 |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 豐縣人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 豐縣人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2021-01-07 |
| 發(fā)布日期 | 2021-03-22 |
| 已履行 | 暫無 |
| 未履行 | 暫無 |
| 省份 | 江蘇 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | “一、工程概況及分包價(jià)款：甲方同意將部分施工工程項(xiàng)目分包給乙方，分包工程結(jié)算價(jià)款暫定為包干價(jià)，每個(gè)基站18.6萬元；承包結(jié)算方式為總價(jià)包干，因塔桿在業(yè)主方指定塔廠加工及安裝，且乙方購買的主要施工材料由業(yè)主方指定甲方代為購買，因材料成本增加而增加的成本費(fèi)用應(yīng)由甲方承擔(dān)（合同簽訂之日塔桿購買價(jià)格為118000元）。二、工程量與工期：1、甲方承諾給乙方施工作業(yè)點(diǎn)基站總數(shù)不少于200個(gè)（乙方工程量以實(shí)際施工的工程量為準(zhǔn)），總工期12個(gè)月，其中每月給乙方的基站不少于20個(gè)，若因乙方自身原因?qū)е乱曳剿膫€(gè)月內(nèi)完不成平均工程量的，甲方有權(quán)減少乙方的基站數(shù)量，有權(quán)調(diào)配乙方的施工5地點(diǎn)。2、每批次的基站從開挖土方到工程完工，單獨(dú)施工工期為45天，非乙方原因引起的阻工、窩工（包括自然因素等原因產(chǎn)生的不可抗力），施工工期順延。三、驗(yàn)收與結(jié)算：1、按甲方施工要求，乙方建成完工10個(gè)基站后，提交整體竣工報(bào)告，甲方協(xié)調(diào)有關(guān)人員組織驗(yàn)收；在收到乙方竣工驗(yàn)收報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，甲方若未如期組織驗(yàn)收的，視為工程驗(yàn)收合格。2、工程驗(yàn)收合格之日起30日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付已完成工程款60%，不足10個(gè)基站的，以實(shí)際竣工驗(yàn)收的基站數(shù)為準(zhǔn)，第二批次驗(yàn)收合格后，付此批次工程款60%,同時(shí)再付清上批次工程款剩余的40%?！?。六、其他約定：1、因業(yè)主（或甲方）改變圖紙或出現(xiàn)其他特殊因素，需要增加乙方工作量時(shí)，按實(shí)際增加工程量參照本合同價(jià)款據(jù)實(shí)結(jié)算。2、按照業(yè)主提供的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及地方政府的有關(guān)規(guī)定施工，保質(zhì)保量，保證達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)優(yōu)良工程。3、甲方因素造成停工、怠工時(shí)，甲方應(yīng)給乙方施工人員誤工費(fèi)每人每天200元，機(jī)械誤工費(fèi)每臺每天400元。4、單項(xiàng)價(jià)格或異議部分以甲方與業(yè)主簽訂的總包合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。5、協(xié)議生效后，乙方承建第一批次基站時(shí)，每個(gè)基站應(yīng)先向甲方預(yù)交塔桿代購費(fèi)6萬元（含塔基預(yù)埋件），基礎(chǔ)完工安裝鐵塔前，乙方再向甲方交納塔桿剩余費(fèi)用5.8萬元。6、協(xié)議簽訂后，乙方向甲方交納協(xié)議定金貳拾萬元（小寫20萬元），完工時(shí)無息退還。7、因廠家安裝塔桿時(shí)所出現(xiàn)的安全事故，與乙方無關(guān)。七、違約責(zé)任：1、甲方不能按約定支付乙方工程款的，對未支付部分的款項(xiàng)，甲方應(yīng)按13%的年利率向乙方支付利息，作為違約金。多次催收無果時(shí)，乙方有權(quán)起訴。2、協(xié)議簽訂后，乙方出現(xiàn)不能按甲方通知書要求及時(shí)進(jìn)場的、對協(xié)議進(jìn)行6分包或轉(zhuǎn)讓的、不保守協(xié)議保密、不能按期完工等情形時(shí)，甲方有權(quán)終止協(xié)議，同時(shí)將乙方已交費(fèi)用或前期投入作違約補(bǔ)償。涉案內(nèi)部承包協(xié)議末尾甲方處加蓋有中新房河南綠色產(chǎn)業(yè)有限公司的合同專用章（2），乙方處有高章波的簽名及捺印。另查明，前述內(nèi)部承包協(xié)議簽訂后，原告高章波依內(nèi)部承包協(xié)議向被告中新房公司交納工程保證金20萬元，被告中新房公司向其出具了收據(jù)。2018年3月31日，被告中新房公司向原告高章波發(fā)出進(jìn)場通知書，通知原告高章波于2017年4月7日進(jìn)場施工。原告高章波遂進(jìn)場施工，并于2018年6月初完成10個(gè)通信基站建設(shè)工程的施工。2018年6月7日，中新房公司出具《土建工程施工質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單》10份，報(bào)驗(yàn)單主要記載內(nèi)容如下：“合同名稱：徐州地區(qū)移動信號塔建設(shè)項(xiàng)目。致：安徽省蕭縣龍馬建筑安裝工程有限公司。我公司已完成豐縣歡口鎮(zhèn)基站（基站編號：FX324-FX333）的主體基槽開挖、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、預(yù)埋件、接地體埋設(shè)單元工程已按合同圖紙要求完成施工，經(jīng)自檢合格，報(bào)請貴方核驗(yàn)。共計(jì)十個(gè)。附：1.施工圖片；2.重要隱蔽工程簽證表。承包人：（全稱及蓋章）：現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：龔文光。日期：2018年6月7日。（核驗(yàn)意見）：自檢合格，驗(yàn)收通過。發(fā)包人：（全稱及蓋章）?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人：（簽名）程飛。日期：2018年6月7日?！背邪颂幖由w有“中新房中原通信管網(wǎng)建設(shè)指揮部”字樣印章及中新房王燦字樣簽名，發(fā)包人處加蓋了龍馬公司的印章。又查明，因被告中新房公司未能及時(shí)支付前述186萬元工程款，2018年7月19日，被告中新房公司作為甲方，原告高章波作為乙方又簽訂補(bǔ)充協(xié)議一份，主要內(nèi)容如下：“2018年3月730日甲乙雙方簽訂“徐州豐縣移動信號塔建設(shè)工程項(xiàng)目”內(nèi)部承包合同，2018年3月31日乙方接到甲方進(jìn)場通知后進(jìn)場施工，在原合同約定的每批次10個(gè)基站建設(shè)工期按合同約定完成10個(gè)基站，并于2018年6月7日經(jīng)總包方安徽省蕭縣龍馬建筑安裝工程有限公司驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)按合同約定支付該批次基站工程款的60%。鑒于甲方現(xiàn)周轉(zhuǎn)資金困難，無法按合同約定支付乙方工程相關(guān)工程款，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議如下：一、乙方同意繼續(xù)履行合同，完成第二批次（10個(gè)基站）工程的建設(shè)施工；二、甲方應(yīng)按原合同約定將甲方代購的第二批次施工所需原材料（塔桿、預(yù)埋件等）在本協(xié)議簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)該項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場；三、第二批次塔桿及預(yù)埋件的相應(yīng)費(fèi)用由甲方先行墊付，乙方無需按原合同約定先行將塔桿及預(yù)埋件等材料費(fèi)用支付到甲方材料供給廠商（乙方同意從第一批結(jié)賬款的60%中扣除）；四、以后批次材料價(jià)款乙方應(yīng)支付至甲方指定賬戶；五、甲方保證以后批次工程所需原材料在上一批次工程完工后5日內(nèi)到達(dá)本合同施工現(xiàn)場；六、若甲方未能按上述約定將原材料送達(dá)施工現(xiàn)場，自延期送達(dá)的第一日起，乙方有權(quán)解除合同及補(bǔ)充協(xié)議，并按原合同約定要求甲方（誤寫成乙方）承擔(dān)違約責(zé)任，即原合同約定的乙方停工、怠工損失；七、從第二批次項(xiàng)目工程驗(yàn)收合格后，按補(bǔ)充協(xié)議的約定，甲方向乙方支付驗(yàn)收合格工程的全部工程款；八、甲方應(yīng)向乙方提供總包方安徽省蕭縣龍馬建筑安裝工程有限公司驗(yàn)收合格的驗(yàn)收單復(fù)印件并加蓋甲方單位公章；九、補(bǔ)充協(xié)議與原合同具有同等法律效力（誤寫成效率）。補(bǔ)充協(xié)議甲方處加蓋有中新房河南綠色產(chǎn)業(yè)有限公司合同專用章（2），乙方處有高章波的簽名及捺印?！?還查明，雙方簽訂前述補(bǔ)充協(xié)議后，被告中新房公司仍未支付原告高章波涉案工程款，經(jīng)雙方協(xié)商，原告高章波又繼續(xù)施工了位于邳州市的通信基站。邳州的通信基站施工完畢后，被告中新房公司仍未支付工程款。2018年11月29日，原告高章波訴至江蘇省邳州市人民法院要求給付工程款。經(jīng)邳州市人民法院調(diào)解，原告高章波與被告中新房公司達(dá)成如下調(diào)解協(xié)議：“一、被告中新房河南綠色產(chǎn)業(yè)有限公司支付原告高章波邳州境內(nèi)工程的全部工程款50萬元，于2019年10月11日前付清。如逾期履行，被告中新房河南綠色產(chǎn)業(yè)有限公司應(yīng)自2019年10月12日起，以實(shí)際欠付款項(xiàng)為本金，按月息2%支付利息至實(shí)際給付之日。二、原、被告就邳州境內(nèi)的工程糾紛一次性處理結(jié)束，雙方別無其他爭議。三、案件受理費(fèi)減半收取5900元，保全費(fèi)5000元，合計(jì)10900元，由原告高章波負(fù)擔(dān)?！?019年6月11日，邳州市人民法院以（2018）蘇0382民初10301號民事調(diào)解書對前述協(xié)議予以確認(rèn),前述民事調(diào)解書中（2018)因筆誤誤寫成(2019)。本院認(rèn)為，首先，原告高章波與被告中新房公司簽訂的《通信基站工程內(nèi)部承包協(xié)議》的效力問題。涉案《通信基站工程內(nèi)部承包協(xié)議》系不具備建筑施工資質(zhì)的個(gè)人簽訂，該合同因違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)為無效合同。鑒于內(nèi)部承包協(xié)議無效，涉案內(nèi)部承包協(xié)議所涉及的違約責(zé)任條款亦歸于無效。施工合同無效，但涉案建設(shè)工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收，原告高章波有權(quán)參照內(nèi)部承包協(xié)議約定的數(shù)額主張給付工程款。被告中新房公司將涉案通信基站建設(shè)工程交給無建筑施工資質(zhì)的原告高章波施工，原告高章波主張的10個(gè)基站基礎(chǔ)所涉建設(shè)工程均已施工完畢，質(zhì)量報(bào)驗(yàn)9單顯示“驗(yàn)收通過”，工程結(jié)賬申請書中載明的結(jié)算金額為186萬元，該金額可以作為本案工程款結(jié)算的依據(jù)。故，被告中新房公司應(yīng)向原告高章波支付工程款186萬元。因涉案通信基站工程內(nèi)部承包協(xié)議無效，被告中新房公司基于該協(xié)議收取的原告交納的工程保證金20萬元，亦應(yīng)予以退還。涉案內(nèi)部承包協(xié)議約定，甲方不能按約定支付乙方工程款的，對未支付部分的款項(xiàng)，甲方應(yīng)按13%的年利率向乙方支付利息，作為違約金。因雙方約定的違約責(zé)任條款無效，現(xiàn)原告高章波要求被告中新房公司以應(yīng)付工程款為基數(shù)，按照月息1.3%計(jì)算，支付自2018年7月8日起至工程款實(shí)際付清之日止逾期付款利息訴請，于法無據(jù)，本院不予支持。因被告中新房公司逾期支付工程款已構(gòu)成違約，對逾期付款損失，本院認(rèn)為，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條規(guī)定：“當(dāng)事人對欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息?！鼻笆鏊痉ń忉尩谑藯l規(guī)定：“利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付?！被谇笆鲆?guī)定，鑒于涉案內(nèi)部承包協(xié)議對工程款支付約定為完成第一批次10個(gè)基站施工，經(jīng)驗(yàn)收合格之日起30日內(nèi)支付工程款的60%，下一批次完成后，第二批次驗(yàn)收合格后，付此批次工程款的60%,同時(shí)再付清上批次工程款剩余的40%。原告高章波施工的第一批次10個(gè)通信基站于2018年6月7日通過驗(yàn)收，被告中新房公司應(yīng)于2018年7月8日前支付該批次工程款的60%。因被告中新房公司未及時(shí)支付該批次工程款，雙方又于2018年7月19日達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，由原告高章波到邳州市境內(nèi)進(jìn)行第二批次基站建設(shè)施工，后被告中新房公司于2018年7月28日向原告發(fā)出進(jìn)10場通知，通知原告于2018年7月30日進(jìn)場施工，再結(jié)合雙方對每批次基站施工工期、付款期限的約定，被告中新房公司應(yīng)自2018年10月13日起支付逾期付款損失，其中2018年10月13日至2019年8月19日期間的利息應(yīng)以中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；自2019年8月20日起，利息應(yīng)以同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率為標(biāo)準(zhǔn)。其次，關(guān)于被告龍馬公司應(yīng)否承擔(dān)工程款支付責(zé)任的問題。被告龍馬公司系涉案建設(shè)工程的發(fā)包方，并未提交證據(jù)證明其已向原告高章波或被告中新房公司支付完畢涉案工程款，本案中尚欠工程款186萬元未付，故，被告龍馬公司應(yīng)在欠付工程款186萬的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。原告高章波其他訴訟請求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。被告中新房公司、龍馬公司經(jīng)本院合法傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，應(yīng)依法缺席判決。綜上所述，依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、第五十八條，《中華人民共和國建筑法》第二十六條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條、第二條、第十七條、第十八條、第二十六條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告中新房河南綠色產(chǎn)業(yè)有限公司應(yīng)于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)，支付原告高章波工程款186萬元，并支付逾期付款利息（以186萬為基數(shù)，自2018年10月13日起計(jì)算至實(shí)際付清之日止；其中2018年10月13日起至2019年8月19日止，按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算；2019年8月20日起，按同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市11場報(bào)價(jià)利率計(jì)算）；二、被告安徽省蕭縣龍馬建筑安裝有限公司在欠付被告中新房河南綠色產(chǎn)業(yè)有限公司工程款186萬元范圍內(nèi)對原告高章波承擔(dān)連帶責(zé)任；三、被告中新房河南綠色產(chǎn)業(yè)有限公司應(yīng)于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)，返還原告高章波保證金20萬元；四、駁回原告高章波的其他訴訟請求。如果未按本判決確定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)23626元，公告費(fèi)720元，合計(jì)24346元，由原告高章波負(fù)擔(dān)3346元，由被告中新房河南綠色產(chǎn)業(yè)有限公司、安徽省蕭縣龍馬建筑安裝有限公司負(fù)擔(dān)21000元。如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于江蘇省徐州市中級人民法院。 |
Copyright?2020 gongsi.com.cn 天津谷川科技有限公司
津ICP備12005532號-13
津公網(wǎng)安備 12011102001705號
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶？立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼
